德宏输油气分公司2024年生产类工艺改造、设备安装施工项目框架（二次）

招标公告
（略）2024年生产类工艺改造、设备安装施工项目框架（二次二次）（略）：ZY24-XN511-GC（略）.招标条件本招标项目已按要求履行了相关报批及备案等手续，本项目所需资金已经落实，（略），该项目已具备招标条件，现对其进行公开招标，资格审查方式：（略）
2.项目概况与招标范围2.1项目概况：（略）各场站生产类工艺改造、设备安装施工项目立项治理工作效率，（略）场站生产类工艺改造、设备安装施工项目进行框架招标，不包括单个工程项目金额高于400万的生产类工艺改造、设备安装施工项目（应急抢险项目不受400万上限限制）。
2.2招标范围：本项目合同预估金额为1200万元（含万元（含9%增值税），（略）生产类工艺改造、设备安装施工项目万元（应急抢险项目不受400万上限限制））。投标人负责的临时设施的建造、维护、拆单个概算批复金额小于400万元（应急抢险项目不受除；设备、材料采购、运输及现场施工；法律规定和（或）合同约定由投标人负责的有关施工证件和批件的办理，法律规定和（或）合同约定由投标人负责的保险，工程接收前的照管和维护，编制竣工文件，缺陷责任期内的缺陷修复。（略）辖区（主要分布在云南省德宏州、（略）、大理州、（略）等地）。协助招标人：（略）
投标人对工程的质量，安全，工期，造价，施工场地及周边环境与生态保护、水土保持、地貌恢复全面负责。具体以合同内容为准。
2.3标段（标包）划分：标段（标包）划分：本项目不划分标段，（略）本项目不划分标段，（略）2024年工艺改造、设备安装施工项目框架（具体包括站内工艺动火改造、各类设备设施安装、工艺机械隐患治理等，该框架合同预估金额为1200万元，其中有限业务200万元，油气业务万元，油气业务1000万元。）2.4招标控制价：（略）集团《关于颁布执行《建设项目可行性研究投资估算编制细则》（略））中，勘查费计算方法计算的服务费用基础上的服务下浮率（单位：（略）
本次招标要求投标人按下浮比例报价，并设最高投标限价。最高投标限价为：以具体批复工程项目控制价为基数，下浮比例不得低于3%（其中，安全文明施工费、规费和税金由投标人按照国家及行业有关规定计取，不单独设置不可竞争项目）。
投标下浮比例报价（不含增值税）必须大于等于3%，否则其投标将被否决。征地补偿费用为不可竞争性费用，按招标人：（略）
2.5工期：工期：自合同签订之日起至自合同签订之日起至2024年年12月月31日（如已委托项目跨年实施完成，则该项服务期限以项目实施完成之日止）。
2.6工程质量：工程质量：遵循国家、行业、（略）相关管理规定，满足具体项目设计方案要求。2.7合同金额：本次招标属于框架招标。
暂按1200万元（万元（合同预估金额合同预估金额））*报价下浮率的金额报价下浮率的金额签订合同（其中：有限业务以签订合同（其中：有限业务以200万元万元*（略）签订合同；油气业务以1000万元万元*（略）集团西
（略）签订合同。如该项目有多个中标人，合同金额按评标综合得分加权分配（即A中标人合同金额中标人合同金额=项目合同金额项目合同金额*（（A中标人得分中标人得分/各中标人得分之和）。
2.8报价要求：本次招标要求投标人按下浮比例报价，并设最高投标限价。最高投标限价为：以批复控制价（不包括征地补偿费用）为基数，下浮3%作为控制价。投标下浮比例报价（不含增值税）必须大于作为控制价。投标下浮比例报价（不含增值税）必须大于3%，否则其投标将被否决，具体按以下模板进行报价。
报价表
（略）工程/服务（或分项）名称：（略）
税率
（略）2024年工艺改造、设备安装施工项目框架
征地补偿费用为不可竞争性费用，按招标人：（略）
具体按以下原则开展：、承包人中标后，在单个项目施工图设计审批、招标控制价审批完成后，接受招标人：（略）
（8）建设工程设计文件及相关资料；（9）与建设工程有关的标准、规范、技术资料；（10）招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；（11）施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及审批的施工方案；（12）市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；（13）其他相关资料。
（略）、施工合同价格要求：（1）采用工程量清单计价模式编制。
（2）工程量清单全费用综合单价包括直接费、间接费、利润、税金、风险等一切费用。
（3）分部分项工程和措施项目中的单价项目，应根据招标文件和招标工程量清单项目中的特征描述确定综合单价计
算。
安全文明施工费”、、“规费规费”、、“税金税金”应按照规定单独计算在全费用清单固定综合单价中，不单独设置不可竞争项目，结
算时不再单独计算。安全文明施工费在已标价工程量清单中填报的金额，已包括乙方现场施工需耗费的安全文明施工
费，甲方不接受乙方基于任何工作子目单价在投标报价时的组价不当、及现场风险预判不足等引起的损失或索赔。
（略）、不可竞争费用：本项目暂估价和暂列金额均为不可竞争费用。
（1）暂估价：按批复的招标控制价为准。
（2）暂列金额：按批复的招标控制价为准。
（略）、结算要求
（略）采用清单固定单价、下浮率合同，除合同或本报价要求有规定的可调整外，综合单价将不做调整。
（略）在施工合同签订后的工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项和工程量偏差处理原则如下：
（略）工程变更：因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，应按照下列规定调整：
已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价；但当工程变更导致该清单项目的工程数量发生
变化，且工程量偏差超过15%时，该项目单价应按照时，该项目单价应按照（略）条的规定调整。
已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。
已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和本招标文
件“计价依据计价依据”、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率（承包人报价浮动率＝（、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率（承包人报价浮动率＝（1－中标价／招标控制
价）×100%）提出变更工程项目的价格，并应报发包人确认后调整。
（略）项目特征不符：承包人应按照发包人提供的设计图纸实施合同工程，若在合同履行期间出现设计图纸（含设计
变更）与招标工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起该项目工程造价增减变化的，应按实际施工的项目
特征，按（略）条款的规定重新确定相应工程量清单项目的综合单价。
工程量清单缺项：合同履行期间，由于招标工程量清单中缺项，新增工程量清单项目的，应按照（略）条款
规定调整。
（略）工程量偏差：合同履行期间，当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差，对于任一招标工程量清单
项目，当因工程量偏差和工程变更等原因导致工程量偏差超过15%时，可进行调整。当工程量增加时，可进行调整。当工程量增加15%以上时，增加
部分的工程量的综合单价应予调低5%；当工程量减少；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高
5%。
（略）设备、主材价格按照建设期工程所在地政府主管部门发布的工程造价信息价格计算，不足部分提供采购合同和
发票按照实际采购价格计算。
（略）临时占地和青苗赔偿费按照地方和相关补偿标准赔付，签署赔偿方、施工、监理、（略）四方协议，并提供赔
偿依据（收付款证明、转账记录等）
赔偿标准执行地方政府最新赔偿标准，由中标人代为赔付，由招标人：（略）
（略）结算报审要求（（略）工程造价管理程序，若因程序内容调整，按最新程序要求执行。
）
（略）中标单位：（略）
资料的，每超1日，扣减结算日，扣减结算3‰。
工程竣（完）工验收合格后，按下列时间提交项目竣（完）工结算报告，具体为：
投资（费用）投资（费用）50（含）～（含）～200万元（不含）项目万元（不含）项目10个工作日；投资（费用）投资（费用）200（含）～（含）～500万元（不含）项目万元（不含）项目20个工作日；投资（费用）投资（费用）500（含）～（含）～3000万元（不含）项目万元（不含）项目30个工作日；投资（费用）投资（费用）3000万元（含）项目提出结算计划，规划计划部确认。（略）上报结算资料如有遗漏、缺项，只允许进行一次整改，并应在以下时间内整改完毕，未整改完成的，每超
日，扣减结算3‰。
整改资料时间：合同金额200万元以下项目万元以下项目3日；日；200万元至万元至500万元（含）项目万元（含）项目5日内；日内；500万元至万元至3000万元（含）项
目7日内；日内；3000万元以上项目万元以上项目10日内。
（略）已上报的结算变更、签证不允许再追加和修改内容，若发现变更、签证内容虚假，按照虚假工作量计费双倍扣
款。
（略）应保证结算的准确性。上报结算经审查，审减额超过上报结算金额应保证结算的准确性。上报结算经审查，审减额超过上报结算金额10%以内的不予处罚，超过以内的不予处罚，超过10%的部分，
每超1%，建设单位：（略）
（略）应保证结算的准确性，结算审计率超过应保证结算的准确性，结算审计率超过5%的结算审核效益收费，在承包人结算金额中扣减。
3.投标人资格要求
*3.1投标人资质要求
（略）投标人必须是依照中华人民共和国法律在国内注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具备合
格有效的营业执照；投标人若为事业单位：（略）
法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位：（略）
标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
（略）具有许可范围为建筑施工的安全生产许可证，并具有以下资质：
a.石油化工工程施工总承包贰级及以上资质。
（略）业绩要求
投标人须提供近3年（年（2021年年1月月1日至投标截止日）以来输油气管道及附属设施维护维修或改造或安装等施工业绩。投
标人需提供合同扫描件，并同时提供能够证明项目验收合格的资料（具体形式不限）。
*3.2人员要求
（略）项目经理：（略）
生产考核合格证书（B类）；且须承诺在施工期间不得担任其他在建项目的项目经理：（略）
（略）技术负责人：技术负责人：2名，均具有名，均具有中中级及以上技术职称；且须承诺在施工期间不得担任其他在建项目的项目经理：（略）
责人。
（略）专职安全员：具有不少于专职安全员：具有不少于2名专职安全员，须具备安全生产考核合格证书（名专职安全员，须具备安全生产考核合格证书（C证）。
（略）投标人须提供拟派驻现场的项目经理：（略）
（需提供以上人员投标截止日前连续6个月的社保缴纳证明），同时社保证明文件必须证明其为投标单位：（略）
聘人员提供退休证明及返聘合同代替）。
因行政机关发文一段时期内缓缴或免缴社会保险的，投标人应在投标文件中提供行政机关发布的文件，并做说明，未
提供文件导致评标委员会认定投标人不符合资格条件要求的，其结果由投标人自行承担。
*3.3投标人投标人财务要求
投标人需提供会计师事务所对投标人出具的2022年度审计报告扫描件，经测算若投标人为资不抵债的，其投标被否
决。若为事业单位：（略）
*3.4其他要求
本项目不接受联合体投标。
*3.5承诺要求
投标人应承诺2021年年1月月1日至投标截止日止，未发生以下情况或失信行为：
（1）发生造成）发生造成3人及以上死亡，或者人及以上死亡，或者10人及以上重伤，或者人及以上重伤，或者1000万元以上直接经济损失生产安全责任事故。
（2）因环境污染直接导致）因环境污染直接导致3人及以上死亡或人及以上死亡或10人及以上中毒或重伤的；因环境污染疏散、转移人员人及以上中毒或重伤的；因环境污染疏散、转移人员5000人以上的；因
环境污染造成直接经济损失500万元以上的；因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；因环境污染造成
乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；Ⅲ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致10人以下急性重
度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果的；造成（略）的市级（略）域影响的环境
事件。
（3）投标人或其法定代表人、主要负责人、实际控制人被法院采取限制高消费或相关消费措施；
（4）被法院或其他国家行政管理部门判定为违法分包、转包、违规用工，以及因其他分包及用工情况产生施工合同诉
讼或劳动纠纷，并被法院判为败诉。
（5）类似项目因不当履约被项目单位：（略）
投标人须提供承诺书。
*3.6信誉要求
投标人具有良好的商业信誉，截至开标当天不存在以下情况：
（略）投标人处于被责令停业投标人处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产等状态。
（略）投标人被投标人被“（略）（略）”网站（网站（（略）.cn）列入经营异常名录和严重违法失信企业名单。
投标人或其法定代表人、负责人、拟委任的项目经理：（略）
列入失信被执行人。
（略）投标人、拟委任的项目经理：（略）
（（略）.cn/asite/jsbpp/index）列入黑名单，或被移除黑名单日期在投标截止时间之前的。
（略）在近三年（在近三年（2021年年1月月1日至投标截止日止）内，投标人或其法定代表人、负责人、拟委任的项目经理：（略）
的（（略）站（（略）.cn）发布的判决生效日为准）。
（略）（略）集团或招标人：（略）
（略）法律、行政法规规定的其他不允许参与投标的情况。
（略）（网址：（略）.cn）、信用中国（网址：
（略）.cn/）、（略）站（）、（略）站（（略）.cn）（略）站等方式：（略）
投标人商业信誉及所提供的证书、资料的真实性、有效性；核查投标人有无直接影响本项目履约能力的异常、有无违
法违规记录等情形。
不满足以上投标人资格要求条款的，其投标将被否决。
提醒：本项目中标候选人公示的内容将包含单位：（略）
督。若有造假，将按照法律法规及本招标文件相关规定处理，请投标人认真核实投标资料，确保真实无误。
4.招标文件的获取：（略）
4.（略）
（https://（略）.cn:8443/home/）完成注册。（略）首页进入
标人入口”进行注册。
4.2完成注册的投标人，请于完成注册的投标人，请于2024年年2月月5日日17:00至至2024年年2月月18日日23:59:59（北京时间，下同）（略）（https://（略）.cn:8443/home/）下载招标文件，）下载招标文件，（略）不收取标书费，，但须完成但须完成4.4操作操作。
重要提示：【（略）同时同时完成报名，完成报名，（略）完成，错缴不
，（略）等待审核即可。个人通过聚合码云闪付支付标书费的标书费的，可以开具个人
名称：（略）
（略）上操作，完成本次投标工作投标人需要使用CA，未办理，未办理CA的投标人，需进行企业的投标人，需进行企业CA注
册。CA注册有一定周期，请预留充足时间及时办理以免影响本次项目。CA办理问题请致电在线客服（办理问题请致电在线客服（010-
（略）），（略）址为：），（略）址为：https://（略）.cn/v2/#/?channelId=ekVET3dBVE0=#reloaded。4.4潜在投标人需要潜在投标人需要在在4.（略）
（（略）.html）（略）
（http://（略）#/wel/index）完成以下操作：
①投标登记
（略），搜索本项目，在拟投标标包处点击“报名报名”，网址：
（略）.html。
（略）审核。具体操作请参考中国石
（略）操作指南中“投标人用户手册投标人用户手册”相关章节。）
②支付标书费
（略），在可购买的订单列表下支付标书费，网址：
http://（略）#/wel/index（（如显示如显示“未与昆仑银行签约未与昆仑银行签约”提示字样，（略）址是否正确！提示字样，（略）址是否正确！）。招标文
件按项目按项目售价为售价为200元人民币元人民币／标包（标段）／标包（标段），请有意参加投标的潜在投标人确认自身资格条件是否满足要求，售后不
退，应自负其责。
（略）上付款成功后，在“我的订单我的订单”中会生成一条购买记录，中会生成一条购买记录，点击订单详
情，自行下载招标文件电子发票，不再开具纸质发票。（个人转账不支持开具发票）
（略）一致，密码需要重新设置。投标人首次登录需通过手机验证码登录，登录
后设置登录密码，提交成功后可以同时使用户名密码或手机验证码登录。详见附件《（略）投标商用户操
作手册》，咨询电话:（略），根据语音提示直接说出，根据语音提示直接说出“电子招标电子招标”（系统将自动转接至人工座席）。
5.投标文件及保证金的递交
5.1（略）上递交电子投标文件的投标方式：（略）
投标文件递交的截止时间（投标截止时间及开标时间，下同）为2024年年2月月29日日09时时00分分（北京时间），投标人
（略）件。
（https://（略）.cn:8443/home/））递交递交加密的加密的电子投标文
为避免投标人在投标文件递交截止时间前未能成功上传投标文件，（略）站技术支持时间的影响，建议投标人提前2日递交投标文件日递交投标文件）
5.3逾期未成功上传的电子投标文件，（略）将予以拒收。
5.4投标保证金【投标保证金【注意：（略）缴纳保证金
①潜在投标人应在投标截止时间前提交投标保证金，
投标保证金金额：贰万伍千贰万伍千元（元（¥25000.00）人民币／标）人民币／标段段。
②投标保证金形式：电汇或保险；
③投标保证金电汇必须由投标人企业基本帐户单独汇出，账户名称：（略）
（略）径：（略）（http://（略）#/wel/index）支付本项目标书费后，从订单列表中找到想要缴纳保证金的项目，（略）从企业账户汇出相对应项目要求金额的保证金，当已缴纳保证金金额满足应缴纳保证金金额时，认定该投标人已对项目缴纳了对应数额的保证金，保证金可分多次进行缴纳。（（略）径：登录商城→（略）→订单列表订单列表→订单详情订单详情→投标保证金详情）。
（（略）径，（略）径根据每个项目信息动态生成，（略）径汇款的保证金无效）。
⑤汇款附言为项目识别码，投标人汇款时需在汇款附言处准确无误填写，不得有错填漏填或者多填等，（略）认定为未知来款，无法关联到相关项目/标段中，而导致保证金缴纳失败。投标人汇款完成标段中，而导致保证金缴纳失败。投标人汇款完成30分钟后，在投标人界面将会更新该项目/标段标段“已缴纳保证金已缴纳保证金”金额。如未更新，则该笔汇款可能因汇款附言有误而成为未知来款。
付款成功后，投标人应将投标保证金付款凭证、开户许可证（基本存款账户信息）（复印件）按照商务投标文件格式加入投标文件中备查。若未在投标文件中提供上述资料，由此带来的不利影响，由投标人自行承担。
请各投标人注意：投标人在“（略）”中填写的标书费发票开票信息，必须与交纳投标保证金单位：（略）
6.开标时间及地点：（略）
投标截止时间和开标时间（网上开标）：2024年年2月月29日日09时时00分分（北京时间）（北京时间）；
开标地点：（略）
6.3（略）上开标方式：（略）
（https://（略）.cn:8443/home/）开标大厅参加在线开标仪式，不再集中组织线下开标仪式。）开标大厅参加在线开标仪式，不再集中组织线下开标仪式。（略）上开标大厅进行签到进行签到，并在开标时间后，并在开标时间后30分钟内解密投标文件；所有投标文件解密完成后分钟内解密投标文件；所有投标文件解密完成后20分钟内确认开
标结果。
因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。
7.发布公告的媒介
（略）（网址：https://（略）.cn:8443/home/）上公布，（略）（（略））。
8.联系方式：（略）
招标人：（略）
招标机构：（略）地址：（略）
邮编：编：610017联系系人：人：刘刘老师老师（略）联系系人：人：郑郑先生先生（略）
电子邮件：电子邮件：（略）@163.com(优先通过邮件方式：（略）
（略）站注册、U-Key办理、（略）（购买招标文件及投标保证金递交）（略）操作指导咨询电话：（略）运营运维单位：（略）
（略）（（略））年2月2024年