知识城高品质国际学校项目勘察设计施工总承包招标公告

知识城高品质国际学校项目
勘察设计施工总承包
招标公告
大津投
资
招标代理：（略）
日期：2024年6月
知识城高品质国际学校项目勘察设计施工总承包
招标公告
本招标项目知识城高品质国际学校项目已由（略）发展改革局以广东省企业投资项目备
案证（略）-（略））批准建设，（略），建
设资金来自企业自筹，项目出资比例为100%，（略）。本项
目已具备招标条件，现对该项目的勘察设计施工总承包进行公开招标。
一、项目名称：（略）
二、招标单位：（略）
联系人：（略）
联系地址：（略）
招标代理：（略）
联系人：（略）
联系电话：（略）
联系地址：（略）
招标监督机构：广州（略）（（略）（略）建设工程招投
标管理办公室）
监督电话：（略）、（略）
联系地址：（略）
三、建设地点：（略）
四、项目概况：
建设内容及规模：项目用地位于中新广州知识城新一代信息技术创新园，（略）以北、
（略）以南、（略）以西、（略）以东。用地面积40234.00㎡²，计容面积48225.00
m²。（略）、（略）、（略）、学生宿舍、体育馆、（略）、食堂
等功能建筑，并配套建设室外运动场地（含400米标准运动场）、道路广场、绿地、（略）
工程、电力工程、（略）等室外工程。
项目投资估算为58878.88万元，其中建筑工程费用39586.41万元。
1、计划工期：
总工期暂定为530日历天，自发出本项目中标通知书之日起计。
（1）勘察工期：80日历天，自发出本项目中标通知书之日起计。
（2）设计工期：130日历天，自发出本项目中标通知书之日起计。
（3）施工工期：530日历天，自发出本项目中标通知书之日起计。
包含勘察设计各阶段[工程勘察（内容包含岩土工程勘察、工程测量、工程物探含管线探
测）、水文地质勘察工作、方案设计及修改、初步设计阶段（含概算）、施工图设计阶段以及
各阶段的相关报批审查时间等］；施工阶段（施工实施建设阶段、采购、安装、试验、运营调
试阶段、竣工验收、资料编制归档、交付使用手续办理等以及各阶段的相关报批、报建、检验、
审查、备案等时间）。具体以招标人：（略）
五、标段划分及各标段招标内容、规模：
1、本工程设为一个标段。
2、招标内容：负责项目勘察、设计、施工总承包工作，包括但不限于以下内容（具体内
容详见招标文件及合同协议书）：
2.1勘察部分
完成本项目规划红线图范围内所需的所有勘察工作：包括但不限于地质、测量、钻探、详
勘工作、水文地质及地下综合管线勘察、超前钻（如果有）等工作。按相关要求包工、包料、
包安全、包水电，包通过建设等主管部门组织的勘察报告审查，包配合设计阶段和施工阶段的
技术支持和服务，包验收以及其他相关的技术支持和服务。（如中标人不具备项目中各专业部
分的相应资质（主体勘察资质外），中标人应在征得发包人同意后将相关专业分包给具备相应
资质的单位：（略）
2.2设计部分
（略）设计范围及内容：
负责项目用地红线范围内的全过程全专业建筑设计工作，包含：方案设计、深化方案设计、
修建性详细规划设计及报批、单体报建图设计和报建图编制、初步设计（含编制项目概算）、
施工图设计、现场技术指导、服务与监督工作。内容主要包括但不限于：
（1）负责编制方案设计及深化、报建，修建性详细规划设计及报批。
（2）负责编制初步设计（含编制项目设计概算），配合初步设计审查及设计概算审核完成
本项目招标范围内工程概算等造价文件的编制工作及相关配合报审工作，还包括各阶段方案比
选、技术造型比选等的投资分析，根据发包人要求提供项目的成本指标数据。
（3）负责规划用地红线范围内所有正式建筑（略）政配套工程各专业的施工图设计，包
括但不限于：1）建筑、结构、给排水、强电（含永久供电等）、弱电、通风、空调、消防、
燃气、基坑支护、幕墙施工图设计，2）室外配套工程、道路、园林景观、（略）接驳（包
2
括燃气、通讯、永久用（略）外广场施工图设计，3）负责装修施工图设计、
建筑节能、绿色建筑、海（略）（如有）设计。
（4）配合发包人办理项目建设工程规划许可证等规划报批、深基坑审查（如有）、各专业
报建、施工图报建、竣工图备案等各专项报批报建和验收工作，费用包含在本工程投标下浮率
中。
（5）负责配合沙盘模型制作、三维动画、效果图制作，费用包含在本工程投标下浮率中。
（6）负责工程施工过程直至竣工验收前的设计服务等工作，保证设计变更满足施工进度
要求，并按业主要求准备汇报材料。
（7）配合项目竣工图编制、签审工作，费用包含在本工程投标下浮率中。
（8）本工程实行限额设计，设计限额为38525.39万元人民币。
（略）设计其他服务
（1）全过程设计服务及协调工作（含派设计代表驻现场）。
（2）负责根据建设要求组织设计范围内各项专家设计评审，并承担设计评审所需相关费
用（不含施工图审查费用）。
（3）设计工作分包（含专业深化设计）前必须经甲方书面确认，未经确认的分包单位：（略）
计图纸一律无效。
（略）其他设计：（如有）
2.3施工部分
（略）施工内容包括：按照招标文件及合同约定的范围和发包人批复的施工图进行施工总
承包，包括但不限于包工、包料、包设备、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承
包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包施工总承包管理和现场整体组织、
包专业协调及配合、包保修等，包括但不限于：
（1）场地平整、基坑支护工程、土石方工程。
（2）土建工程：地基基础、主体结构、屋面工程、门窗工程、墙体工程、装修装饰工程、
（略）地面工程（含散水、台阶等）及室外场地、园林、绿化、环境景观、园（略）接驳、
围墙等。
（3）安装工程：电气工程（包括临时配电、高低压变配电工程、动力配电工程、照明工
程等）、给排水工程、消防工程、弱电工程（含智能化）、通风空调设备采购与安装工程、电
梯采购与安装工程、燃气工程、（略）接驳（包括但不限于燃气、通讯、永久用（略）政给
排水等）等。
（4）专业工程：包括但不限于基坑支护、钢结构、永久供电、智能化、幕墙、人防、泛
光、燃气、装修等施工，并负责向政府部门报建报批且保证验收通过。上述专项设计如需深化，
费用由中标人承担。
（5）办理施工阶段各项行政部门开工前置手续直至领取施工许可证，包括但不限于施工
建设工程质量监督登记、建设工程安全监督登记、缴交劳动保证金手续（若有）、施工合同备
案手续、施工许可手续，并承担办理上述手续施工方的费用。
（6）组织峻工验收及办理备案手续，包括消防验收、规划验收、环保验收、防雷验收、
白蚁防治等分部分项工程验收、各项专业验收及涉及施工单位：（略）
竣工图、整理工程竣工验收资料并办理移交《建设工程档案验收合格证》等，直至完成建设工
程竣工验收备案。
（7）负责施工管理配合服务，对由发包人另行发包的其他工程无条件（无总包管理配合
费）提供配合服务工作，包括但不限于第三方检测等提供场地和使用临时设施的配合工作。作
为联合体主办方负责项自设计、施工总协调工作及工程涉及的其它协调工作。
（8）负责施工临时用水、临时用电、（略）、临时用地手续的办理、施工及产生的费
用（如报批阶段由发包人垫交应由承包人承担的费用，由承包人另行支付给发包人）。
最终以招标文件、设计图纸、工程量清单内容及合同为准。
（略）施工其他服务（以下所有费用已包含在投标下浮率中）。
（1）负责预算、结算的编制工作，配合发包人对预算和结算的审核及审计工作;
（2）对需要专业分包的工程，承包人与专业分包单位：（略）
同时承包人须按国家、地方、行业规定以及发包人要求的工程措施、安全措施、文明措施对项
目进行工程总承包管理，要求总包单位：（略）
（3）负责或配合办理工程开工至工程工验收备案所需的各项报建报批手续，包括但不限
于办理施工许可证(或临时施工许可)、报监手续、余泥排放证、排污手续、给排水接驳、水质
检测、排水许可证、环保验收及分项分部工程验收和各专业验收,并承担办理上述手续施工方
的费用；组织本项目的验收备案和工程资料汇总及整理归档工作
（4）负责做好迎检、观摩、现场会、开工、封顶、工等仪式的筹备工作；
（5）负责协调施工过程中的相关职能部门及周边居民，包括且不限于：街道居委、公安
派出所、交通部门、质安监、建管、城管等。
4
2.3承包方式：（略）
包文明施工、包项目协调管理、包验收移交、包峻工资料收集整理、包保修。综合单价包干，
措施费项目包干。
2.4本工程实行全过程限额设计施工，如设计人和联合体成员原因导致建安工程费突破限
额目标，设计人和联合体各方共同承担突破限额部分的费用。发包人有权根据实际情况对承包
人的承包范围和承包工程量进行适当调整，承包人应积极配合不得有异议且不得要求发包人给
予任何补偿。
2.5质量要求
勘察设计要求：符合《建设工程勘察质量管理办法》、《民用建筑设计质量评定标准》、
《建设工程勘察设计管理条例》、《建筑工程设计文件编制深度规范》及《建设工程质量管理
条例》等国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章，达到行业相关规范技术标准等要求。
施工质量标准和目标要求：符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行
业颁发的工程质量合格标准。
安全文明施工要求：确保获得（略）安全文明样板工地。
六、资金来源：企业自筹。
七、招标文件的获取：（略）
1凡有意参加投标者，请于2024年_月_日00时00分至2024年_月_日_时00分（北
京时间，下同）（略）网站发布。参加投标者登录
招标文件。（略）网站（（略）.cn）
（（略））网站下载。（略）发布，视为送达
给所有投标人。
八、发布招标公告、投标文件递交、开标时间
分。
注：发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至递交投标文件截止时间止。
2投标文件递交的截止时间为2024年_月_日_00分，投标人应在截止时间前通过广州
（略）网站递交电子投标文件。递交文件前，应按照广州公共资源交易中
（略）关于全流程电子化项目的相关指南选择参与投标的项目（即投标登记）。投标人完
成电子投标文件上传后，（略）即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知
S
载明的传输时间为准。
3递交电子投标文件备用光盘（或u盘）及保密信封的时间：2024年_月_日_时_分
至_时00分，递交地点：（略）
需按规定封装。投标人在将数据刻录到光盘之后，投标前自行检查文件是否可以读取。
4开标时间：2024年_月_日_时00分。
5递交投标文件截止时间及开标时间是否有变化，（略）网站
的相关信息。
6逾期送达的投标文件，（略）将予以拒收。
九、投标人合格条件：
1、投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效；
2、投标人（若为联合体投标，指联合体各成员）均具有独立法人资格，（略）场监督管
理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营；
3、投标人（若为联合体投标，指联合体各成员）持有建设行政主管部门颁发的企业资质
证书；
4、投标人（若为联合体投标，指联合体施工方）持有建设行政主管部门颁发的安全生产
许可证；
5、投标人同时具有承接本工程所需的勘察类、设计类和施工类资质：
5.1工程勘察资质：工程勘察综合类甲级资质，或同时具有工程勘察专业类（岩土工程）
甲级资质或工程勘察专业类岩土工程勘察甲级资质；
香港企业参加投标的，须在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围为符合
本招标项目对工程勘察资质的要求；
5.2工程设计资质：工程设计综合资质，或建筑行业设计甲级资质证书，或建筑行业（建
筑工程）专业设计甲级资质，或建筑设计事务所资质证书：
香港企业独立参加投标的，须在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围
为：符合本招标项目对工程设计资质的要求，
注：1、国内申请人具体资质要求按照《建设工程勘察设计资质管理规定》（建设部令第
160号）、《建设工程勘察设计资质管理规定实施意见》（建市［2007]202号）、《工程勘察
资质标准》（建市[2013]9号）、《工程设计资质标准》（建市（2007）86号）、《住房城乡
2、香港企业备案的业务范围依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询
6
企业和专业人士在粤港澳（略）内（略）开业执业试点管理暂行办法的通知》（粤建规范
（2020）1号，详见链接：
（略）.cn/xxgk/wjtz/content/post_（略）.html）确定。
5.3施工资质：建筑工程施工总承包三级或以上资质；
6、投标人拟担任本工程：
6.1项目负责人［（兼施工负责人，下同）若为联合体，指联合体主办方]的人员为：建筑
工程专业壹级注册建造师；投标登记时对投标人该项目负责人进行锁定；拟投入人员应为本单
位正式员工。
6.2设计负责人[若为联合体，指承担设计任务方]的人员为：壹级注册建筑师或在广东省
业人士；设计负责人与项目负责人不能为同一人；拟投入人员应为本单位：（略）
香港企业独立参加投标的，须提供香港建筑师注册管理局注册的建筑师证书扫描件并提供
在广东省住房和城乡建设主管部门备案证明扫描件。
企业和专业人士在粤港澳（略）内（略）开业执业试点管理暂行办法的通知》（粤建规范
（2020）1号）确定。
注：①资质内容按（略）文颁布的新版《建筑业企业资质标准》中对应的资
质类别及等级的承包工程范围和《住房城乡建设部关于建筑业企业资质管理有关问题的通知》
（建市[2015]154号）、《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》（建
市[2016]226号)、《住房和城乡建设部办公厅关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工
作的通知》（（略））、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有
关事宜的通知》（（略））、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业
资质有关事宜的通知》（粤建许函（2022）846号）的要求设置。
②根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办
市（2021）40号），自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作
废，具体操作流程可查阅《住房和城乡建设部一级建造师电子证照申领和使用手册》。项目负
责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项
目负责人、设计负责人、施工方技术负责人和项目专职安全员不为同一人。
③香港企业备案的业务范围依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询企
业和专业人士在粤港澳（略）内（略）开业执业试点管理暂行办法的通知》（粤建规范（2020）
1号，详见链接：（略）.cn/xxgk/wjtz/content/post_（略）.html）确定。
香港企业须提供满足招标文件要求的相应资质证书及备案证明资料（包括加盖公章的扫描件或
复印件）。
④外国或澳门、台湾的勘察企业必须选择一家符合本项目工程勘察资质的企业进行合作勘
察。香港企业如不单独参加投标，也必须选择一家符合本项目工程勘察资质的企业进行合作勘
察。
计。香港企业如不单独参加投标，也必须选择一家符合本项目工程设计资质的企业进行合作设
计。
7、投标人拟担任本工程施工方技术负责人（若为联合体投标，指联合体主办方）的资格
要求为：建筑相关专业高级或以上技术职称；拟投入人员应为本单位：（略）
8、项目负责人持有安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考
核合格证书。
9、专职安全员（若为联合体，指联合体主办方）须具有安全生产考核合格证（C类）或
建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3）。
注：根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管
理规定》（住房城乡建设部令第17号）《关于印发建筑施工企业主要负责人、项目负责人和
专职安全生产管理人员安全生产管理规定实施意见的通知》（建质（2015）206号），若投标
人所（略）建设行政主管部门已对建筑施工企业专职安全生产管理人员实施机械、土建、综合
分类管理的，本项目要求安全生产考核合格证（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书须为综合类（C3）。
10、投标人施工业绩要求：
投标人（若为联合体，指主办方）自2021年1月1日至今，完成过质量合格且工程造价
金额≥20000万元的建筑工程施工总承包或工程总承包（包括勘察设计施工总承包或设计施工
总承包或设计采购施工总承包或勘察设计采购施工总承包）项目中的施工部分业绩。
备注：（1）（略），投标人（若为联合体，指主办方)
（略）（略）,不提供项
目名称：（略）
（略）内分别对应不同业绩的，以项目名称：（略）
业绩的，（略）内不存在对应业绩，以项目名称：（略）
8
内不存在对应业绩，（略）存在对应业绩的，（略）对应的业绩为准。评标委员会对业
（略）内业绩上传件为依据。
（2）金额以中标通知书为准，中标通知书上没有金额或免招标的，以施工合同（不含补
充合同）为准。
（3）完成时间以工验收报告为准。验收文件至少具有建设单位：（略）
位盖章。
（4）库内业绩上传件不符合上述要求的或登记的工程资质内容与施工合同等业绩证明资
料不相符的，该项业绩不予评审。
（5）工程总承包业绩使用规则：若由设计单位：（略）
主办方同时具有施工资质和设计资质的，工程总承包业绩既可当作设计业绩也可当作施工业绩
使用，非主办方的工程总承包的业绩按联合体协议中分工所承担的工作进行认定。
11、投标人已按照附件二的内容签署盖章的投标人声明。
12、关于联合体投标：
12.1允许联合体投标，联合体应当在投标截止时间前组成，但只接受最多由4家单位：（略）
成的联合体，并以承接施工任务的一方为主办方，其余成员均为协办方。且联合体应签订联合
体工作协议（格式按招标文件格式2），联合体工作协议应明确约定各方拟承担的工作和责任。
12.2投标人拟任本工程项目负责人、设计负责人、施工方技术负责人和项目专职安全员
必须是联合体中对应分工成员的正式员工；以上4项人员不得重复兼任。
的成员单位：（略）
安全生产许可证应以承接施工任务的施工方为准；施工方技术负责人、专职安全员、项目负责
人应以承接施工任务的主办方为准；
12.4联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目的投标。
13、资格审查前，投标人（含联合体各方）须在（略）建设局建立企业信用档
案，拟担任本工程项目负责人、专职安全员、设计负责人须是本企业信用档案中的在册人员。
14、投标人（含联合体各方）未出现以下情形：与其它投标人（含联合体各方）的单位：（略）
责人为同一人或者存在控股、管理关系的（按投标人提供的《投标人声明》相应的内容进行评
审）。
注：1、资格审查时，（略）对投标人的企业资质、本项目的
项目负责人的资格、投标企业安全生产许可证、项目负责人安全生产考核合格证（B类）、专
职安全员的安全生产考核合格证（C类）（C3），投标人施工业绩是否符合要求提供辅助审查
结果，最终以资格审查委员会审查的结果为准。对联合体企业暂不提供辅助审查结果，由资格
审查委员会进行审查。
2、未在招标公告第九条单列的资审合格条件，不作为资审不合格的依据。
15、投标人（含联合体各方）未被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。（投标人
无需提供资料，资格审查时，（略）（略）比对结果为准)
十、资格审查方式：（略）
评标时只对通过资格审查的投标人进行下一阶段的评审。满足资格审查合格条件的投标人不足
3名或经评审通过设计部分（或施工部分）有效性审查的投标人少于3人时招标失败。招标人：（略）
分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。
十一、招标人：（略）
项目勘察设计招标投标办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财
政部、住房和城乡建设部、交通运输部、铁道部、水利部、国家广播电影电视总局、中国民用
航空局令第23号）第四十九条、《工程建设项目施工招标投标办法》（国家发展和改革委员会、
中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国财政部、中华人民共和国住房和城乡建设部、
中华人民共和国交通运输部、中华人民共和国铁道部、中华人民共和国水利部、国家广播电影
电视总局、中国民用航空局令第23号)第三十八条规定执行。
十二、投标申请人投标时应按附件一《资格审查资料及其他取自（略）住建行业信用管理
（略）内资料一览表》中提交资料形式的要求编制投标文件中的资格审查文件。平台中记录的该
部分上传件将被视为投标申请人递交资格审查资料的一部分。资格审查委员会对该部分的审查
（略）内的上传件为依据。若截标后，
开标时间因故推迟的，相关评标信息仍以原递交投标文件截止时间的信息为准，且投标人应及
时维护相关上传件，确保各项上传件在有效期内。
十三、（略）网站、（略）
（略）公示，公开接受投标人的监督。
十四、费用
1、本项目招标控制价（最高投标限价）为：人民币39586.41万元，其中：施工费最高投
标限价为38525.39万元；设计费最高投标限价为814.46万元；勘察费最高投标限价为246.56
万元。
10
2、勘察费由投标人根据招标文件要求以及企业自身情况填报，勘察费投标报价不得高于
勘察费最高投标限价。
各投标人按本招标文件约定的报价方式：（略）
单位：（略）
3、设计费由投标人根据招标文件要求以及企业自身情况填报下浮率。结算时参照国家发
展计划委员会、建设部颁发的《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）文按中标下
浮率下浮计取设计费（设计系数分别为：工程复杂程度调整系数定为1.0，附加调整系数定为
1.0，专业调整系数定为：1.0）。设计费投标报价不得高于设计费最高投标限价。
4、施工费用由投标人根据招标文件要求以及企业自身情况填报下浮率。施工费投标报价
不得高于施工费最高投标限价。本工程施工费成本警戒价，按施工费最高投标限价的95%设置。
对低于该警戒价的投标报价，投标人必须提供详细的施工组织设计、单价、措施性费用、单价
分析表、主要材料价格表、投标人成本分析供评标委员会评审，由评标委员会判定其是否低于
企业成本。在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者低于成本
警戒价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关
证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以
低于成本报价竞标，应当否决其投标。
批复的范围，编制初步设计概算不得超过经批准的可行性研究报告总投资。固定资产投资应当
坚持估算控制概算，概算控制预算，预算控制决算的原则。工程变更需经过发包人审定后方可
实施。
6、项目实行限额设计，设计限额为38525.39万元。
7、本项目招标代理：（略）
准按招标人：（略）
招标代理：（略）
8、投标经济补偿：本项目不设置投标经济补偿。
十五、其他事项
1、前期服务机构：（略）。
[注释]不接受前期服务机构投标。
2、投标时是否需要提交设计模型：否。
11
3、参加投标之前，（略）的信息登记情况、拟投标登记人员的使用状
态等，以免出现企业以及拟投标登记人员不能被使用的问题。上述情况有可能导致投标信息无
（略）（略）。如出现上述情况，投标人有可能失去投标机会，
因其可能所引起的一切后果由投标人自行承担。
4、投标人和中标候选人的重大变化告知义务：投标人发生可能影响其资格条件或者招标
公正性的重大变化、中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为的（包括但
不限于：合并、分立、破产、重大财务变化、项目负责人等主要人员变化、被责令关闭、被吊
销营业执照、被暂扣安全生产许可证、一定期限内被禁止参加依法必须招标项目的投标等情
形），应当及时书面告知招标人：（略）
十六、潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标内容有异议的，向招标人：（略）
异议受理部门：（略）
异议受理电话：（略）
地址：（略）
注：潜在投标人或利害关系人可以通过线下或线上的形式提出异议。线上提出异议的，应
（略）（（略））（略）提交，招标人：（略）
（略）（（略））（略）答复线上提出的异议。具体按照广州交易
（略）（（略））（略）相关指南进行操作。作出答复前，应当暂停
招标投标活动。
十七、（略）（网址：
（略））、（略）（网址：http:
（略）)
等媒体同时发布，本公告的修改、（略）网立
咨资
招标人：（略）
（略）
6238
招标代理：（略）
2024年6月6日
12
附件一：
（略）内资料一览表
序
项目
内页码
提交资料要求
1
列明主办单位：（略）
须提交原件扫描件
施工部分
（略），同时
企业营业执照(施工单位：（略）
2
提供相关上传件打印页
企业法定代表人证明书（联合体投标的由联合体主办
3
须提交原件扫描件
方出具)
投标人代表的法定代表人授权委托书（联合体投标的
须提交原件扫描件
由联合体主办（略））
（略），同时
企业资质证书（施工单位：（略）
提供相关上传件打印页
建筑施工企业安全生产许可证（联合体投标的由联合
（略），同时
6
体施工方出具）
提供相关上传件打印页
拟委派项目负责人［（兼施工负责人，下同）若为联
（略），同时
合体，指主办方］的注册建造师（不包括延续注册成
提供相关上传件打印页
功的临时建造师）的注册证书信息
项目负责人安全生产考核合格证（B类）或建筑
项目负责人持有安全生产考核合格证（B类）或建筑
施工企业项目负责人安全生产考核合格证书在
施工企业项目负责人安全生产考核合格证书。
（略）内上传件
专职安全员的安全生产考核合格证（C证）或建
专职安全员的安全生产考核合格证（C类）或建筑施
筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考
工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证
核合格证（C3）在（略）住建行业信用管理平
书(C3）。
台内上传件
拟担任本工程施玉方技术负责人（若为联合体投标，
10
指主办方）的职称证书
提供扫描件
福
（略），同时
投标人施工业绩（施工主办方提供）
提供相关上传件打印页
投标人按照附件二（适用于施工主办方）的内容签署
须提交原件扫描件，需项目负责人、技术负责
12
盖章的投标人声明(施工单位：（略）
人签字确认
勘察设计部分
需提供营业执照扫描件
企业营业执照（勘察单位：（略）
香港企业独立参加投标的，须提供在广东省住
房和城乡建设主管部门备案证明扫描件
需提供资质证书扫描件
14
企业资质证书(勘察单位：（略）
香港企业独立参加投标的，须提供在广东省住
房和城乡建设主管部门备案证明扫描件
13
序
项目
内页码
提交资料要求
（略）
须提交扫描件
香港企业独立参加投标的，香港专业人士须提
拟派设计负责人的注册建筑师证书、身份证、社保证
供香港建筑师注册管理局注册的建筑师证书扫
15
明
描件并提供在广东省住房和城乡建设主管部门
备案证明扫描件
投标人按照附件二（适用勘察设计）的内容签署盖章
须提交原件扫描件
16
的投标人声明
其他部分
投标人（含联合体各方）须在（略）建设
企业信用档案情况及相关人员信息资料在广州
局建立企业信用档案，拟担任本工程项目负责人、专
17
职安全员、设计负责人须是本企业信用档案中的在册
（略）查询
人员
注：1、本表若存在虚假材料，一经发现或被投诉，经确认证实后，招标人：（略）
予以通报。
2、本表在编制投标文件时应附于投标文件内的资格审查资料目录。
3、投标人资格审查合格应满足招标公告第九条单列的资审合格条件。
4、（略）内的上传件必须内容清晰可辨，因上传件模糊导致评标时无法判断的，将直接
影响投标文件的有效性，导致资格审查或评标有效性不通过的后果由企业自负。
5、企业入库信息仍按分类记录，投标人应严格按照信息分类原则进行信息归类和入库，由于投标人未按信息分类原则进
行归类和入库而导致的相应后果，由投标人自行承担。
6、投标人采用单位：（略）
电子印章或在线下完成后扫描上传。（略）关于全流程电子化项目的相关指南进行操作，联合体投标的，除联合体协
议需联合体各方同时盖章，投标人声明需联合体各方独自签字盖章分别出具外，其余资料可由联合体主办方签字、盖章即可。
附件二：（适用于施工主办方）
投标人声明
（略）建设局、本招标项目招标人：（略）
（略）就参加
投标工作，作出郑重声明：
一、本公司保证投标登记及其后提供的一切材料都是真实的。（略）成为本项目中标
候选人，（略）投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行
公开。
二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位：（略）
人或评标委员会成员行贿。
三、本公司不存在下列情形之一：
（一）为招标人：（略）
（二）为本标段前期准备提供设计或咨询服务或者与本项目设计人或提供咨询服务的机
构存在附属关系的;
（三）为本标段监理人或者与本标段监理人存在隶属关系或者其他利害关系;
（四）为本标段的代建人；
（五）为本标段提供招标代理：（略）
（六）与本标段的监理人或代建人或招标代理：（略）
（七）与本标段的监理人或代建人或招标代理：（略）
（八）与本标段的监理人或代建人或招标代理：（略）
（九）与本标段的检测机构有隶属关系或者其他利害关系；
（十）与招标人：（略）
处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。行政处罚决定中已经明确的暂停或
取消投标资（略）域范围不包含本标段建设地点：（略）
以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。）；
（十三）进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形;
（十四）在最近三年内有严重违约或重大工程质量问题的；（“严重违约”事实应当以
司法机关、仲裁机构出具的认定文件为准。“重大工程质量问题”应当以相关行业主管部门的
15
行政处罚决定或者司法机关出具的有关法律文书为准。“最近三年”是指从投标截止时间之日
起逆推三年，以相关行业主管部门、司法机关、仲裁机构出具的生效文件的落款时间起计算）
（十五）法律法规规定的其他情形。
四、本公司保证本项目拟派的项目负责人没有在其他在建项目中任项目负责人或施工单
位项目负责人，本项目拟派的专职安全员没有在其他在建项目中任本职
五、本公司已经对投标时拟投入本项目的管理团队和专业技术人员进行了自查，保证拟
投入的所有人员都是本单位：（略）
工作单位：（略）
六、本公司承诺，中标后不转包或违法分包，在施工过程中，严格执行安全生产相关管
理规定；依法按照国家、省、市的有关规定发包劳务或使用自有劳务队伍，依法按时足额支付
工程款给分包单位：（略）
资。
七、本公司承诺，切实落实《住房城乡建设部人力资源社会保障部关于印发建筑工人
实名管理办法（试行）的通知》（建市（2019）18号）、《住房和城乡建设部人力资源社
会保障部关于修改<建筑工人实名制管理办法（试行）>的通知》（建市（2022）59号）、《广
东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法》（粤人社规（2018）14号）、《（略）
住房和城乡建设局关于印发<（略）建筑施工实名制管理办法>的通知》（穗建规字（2020）18
（略））、《（略））、《关
（略）化管理工作方案的通知》（穗建
筑（2017）183号）、《（略）建设委员会关于转发<广东省住房和城乡建设厅关
于房屋建（略））
等关于用工实名制和工人工资支付分账管理的各项规定。中标后将利用信息技术手段，采用人
脸、指纹、虹膜等生物识别技术进行电子打卡，实施考勤管理，对施工现场人员建立基本信息
档案、实行实名制管理的制度并按照工程进度将建筑工人工资通过本企业在银行开设的工资专
用账户按时足额支付。本公司对实名制管理负总责。若本项目在经招标人：（略）
程依法分包或实行劳务分包的，本公司对专业分包企业和劳务分包企业实施统一管理，监督其
用工企业按时足额支付作业工人工资，督促落实实名制管理制度，并对分包项目承担连带责任。
（略）接受招标人：（略）
八、（略）存在控股、管理关系的其他单位：（略）
括：—
。（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告资质要求的
16
相关单位：（略）
九、本公司拟委派专职安全员兼任本工程的工地余泥渣土运输与排放管理员，严格遵守
建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定，选择合法的余泥
渣土运输单位：（略）
十、（略）使用采用告知承诺制方式：（略）
批部门核查被依法注销的，本公司承诺自动放弃投标及中标资格。如经查实该资质为以欺骗等
不正当手段取得的，将依法接受监督部门的行政处罚及相关法律责任。
十一、本公司及拟派项目负责人近2年未因与工程项目施工相关的包括但不限于车辆运
输等事项而被最高人民法院在“信用中国”（略）、（略）等各
（略）中列入失信被执行人名单或被交通运输行政主管部门在“信用交通”网
站列入严重违法超限超载运输失信当事人名单（略）场监督管理机关在全国企业信用信息公
（略）中列入严重违法失信企业名单或被（略）、广州（略）公安、城管、住建、交通、水务、
规自等部门列入黑名单；
十二、本公司中标后不将工程施工过程中产生的土石方、建筑垃圾及施工过程中使用的
建筑材料、设备等的运输项目委托给被最高人民法院在“信用中国”（略）、
（略）中列入失信被执行人名单或被交通运输行政主
管部门在“信用交通”网站列入严重违法超限超载运输失信当事人名单（略）场监督管理机关
（略）中列入严重违法失信企业名单或被（略）、广州（略）公安、城
管、住建、交通、水务、规自等部门列入黑名单的单位：（略）
十三、本单位：（略）
行）》（粤办函（2017）708号）、《（略）建设局等9部门关于印发（略）建设
工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0版）的通知》（穗建质（2020）1号）、《关于（略）建设
（略）的通知》（穗埔建（2019）66号）、《（略）住房
和城乡建设局广州（略）建设和交通局关于进一步规（略）建设工程施工围蔽标准的通知》
（穗埔建（2020）183号）和（略）、广州（略）建设行政主管部门发布的有关绿色施工、新
型防护、施工围蔽的文件规定，按招标文件和合同要求对施工范围内绿色施工、新型防护、施
工围蔽工作负责，全面落实各项扬尘污染防治措施、绿色施工围蔽措施和安全防护措施，接受
招标人：（略）
如未履行承诺，经建设单位：（略）
合相关技术标准规定的，自愿接受被招标人：（略）
17
标文件规定或由招标人：（略）
十四、本公司或拟派项目负责人、拟派专职安全员未因安全生产违法行为或失信行为被
有关行政主管部门采取本行业或者职业禁入等联合惩戒措施（有效期内）。
十五、本公司承诺遵循公平公正、公开、诚实信用原则，如实提交投标资料，真实反映
企业实力，公平竞争，不弄虚作假，不以低于企业成本价竞标而降低质量，不与任何建设单位：（略）
订立违背企业成本及相关规定的“阴阳合同”进行恶性竞争（略）场秩序，不与其他单位：（略）
投标或以行贿手段谋取中标，不出借资质、转包或违法分包。
十六、本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，一经查实将按相关规定进行信
用记录。本公司对失信行为产生的一切后果已知悉。如核实存在与上述约定，包括第十一条及
第十二条等任一情况，（略）作为中标人的中标资格。其中，本声明陈述与事
实不符的，属于弄虚作假骗取中标，将依法接受监管部门的处罚。
特此声明。
声明企业:
法定代表人签字：
项目负责人签字：
施工方技术负责人签字：
年月日
（企业公章）
注：联合体投标中有两家施工单位：（略）
18
附件二：（适用勘察设计）：
投标人声明
（略）建设局、本招标项目招标人：（略）
（略）就参加
投标工作，作出郑重声明：
一、本公司保证投标登记及其后提供的一切材料都是真实的。（略）成为本项目中标
候选人，（略）投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行
公开。
二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位：（略）
人或评标委员会成员行贿。
三、本公司不存在下列情形之一：
（1）为招标人：（略）
（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务或者与本项目设计人或提供咨询服务的机
构存在附属关系的;
（3）为本项目监理人或者与本项目监理人存在隶属关系或者其他利害关系;
（4）为本标段的代建人;
（5）为本标段提供招标代理：（略）
（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理：（略）
（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理：（略）
（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理：（略）
（9）与本标段的检测机构有隶属关系或者其他利害关系；
（10）与招标人：（略）
（11）与本标段的其他投标人为同一个单位：（略）
（12）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；
（13）被依法暂停或取消投标资格的;
（14）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；
（15）进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形;
（16）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的;
（17）（略）中列入严重违法失信企业名
19
单；
（18）被最高人民法院在“信用中国”网站（（略）.cn）或中国裁判文
（略）、（略）中列入失信被执行人名单;
（19）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委派的设计负责人有行贿犯罪行为的;
（20）法律法规规定的其他情形。
四、本公司已经对投标时拟投入本项目的管理团队和专业技术人员进行了自查，保证拟
投入的所有人员都是本单位：（略）
作单位：（略）
五、（略）存在控股、管理关系的其他单位：（略）
括：_
_。（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告资质要求的
相关单位：（略）
六、本公司承诺遵循公平公正、公开、诚实信用原则，如实提交投标资料，真实反映企
业实力，公平竞争，不弄虚作假，不以低于企业成本价竞标而降低质量，不与任何建设单位：（略）
立违背企业成本及相关规定的“阴阳合同”进行恶性竞争（略）场秩序，不与其他单位：（略）
标或以行贿手段谋取中标，不出借资质、转包或违法分包。
七、本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，一经查实将按相关规定进行信用
记录。本公司对失信行为产生的一切后果已知悉。其中，本声明陈述与事实不符的，属于弄虚
作假骗取中标，将依法接受监管部门的处罚。
特此声明。
声明企业：
法定代表人签字：
年月日
(企业公章)
20
原文图片下载0.png
原文图片下载1.png
原文图片下载2.png
原文图片下载3.png
原文图片下载4.png
原文图片下载5.png
原文图片下载6.png
原文图片下载7.png
原文图片下载8.png
原文图片下载9.png
原文图片下载10.png
原文图片下载11.png
原文图片下载12.png
原文图片下载13.png
原文图片下载14.png
原文图片下载15.png
原文图片下载16.png
原文图片下载17.png
原文图片下载18.png
原文图片下载19.png
原文图片下载20.png