黑龙江省伊春市铁力市2024年双丰友谊联合老旧小区改造配套基础设施建设项目

（略）（略）2024年双丰友谊联合老（略）改造配套基础设施建设项目
（略）：SG0801G240101、招标条件本招标项目（略）批复，资金来源为中央预算内资金及债券资金，（略），招标代理：（略）
（略）。项目已具备招标条件，现进行公开招标。
2、项目概况与招标范围2.1工程建设地点：（略）
2.2建设规模：（略）1590米、（略）2075米、雨水井21座、污水井21座、化粪池25座、（略）1412米、检查井21座、道路维修34597平方米、庭院硬化23173平方米、庭院绿化12034平方米、路灯298盏以及其他配套设施等。2.3计划工期：计划开工日期：2024年08月07日；计划竣工日期：2024年10月30日，计划总工期85日历天（实际开工日期以
合同签订为准）。
2.4招标范围：施工图纸及工程量清单范围内的所有工作内容；2.5质量要求：达到合格标准；2.6标段划分：本项目不划分标段。
2.7招标控制价：（略）.06元3.投标人资格要求3.1本次招标要求潜在投标人须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的企业，并在人员、设备、资金等方面具有
相应的施工能力。
3.2投标人须具备建设行政主管部门核（略）政公用工程施工总承包三级或以上资质，具有建设行政主管部门核发的有效的安
全生产许可证。
3.3投标人拟派项目负责人（略）政公用工程专业二级或以上建造师注册执业证书，并具备有效的安全生产考核合格B证，且未担任其他在施建设工程的项目经理：（略）
细证明（国家规定的六类人员除外，提供相应证明即可），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理：（略）
3.4投标人拟派项目管理机构人员：投标人（施工单位：（略）
标将被否决。投标人（施工单位：（略）
3.5投标人须提供无拖欠工程款和农民工工资承诺书，以证明投标人没有拖欠工程款和农民工工资的情形。
3.6与招标人：（略）
股、管理关系的不同单位：（略）
3.8本项目资格审查方式：（略）
3.9潜在投标人可以对本项目所有标段进行投标活动，本项目兼投兼中。
4、招标文件的获取：（略）
南》、《（略）投标文件制作操作手册》、（略）工程建设投标人操作视频、黑龙江公共
（略）会员注册入库操作视频。
4.35、投标文件的递交5.1投标文件递交方式：（略）
投标截止时间为2024年07月23日09时00分5.2在投标截止时间后递交的投标文件，系统不予接收；6、开标方式：（略）
开标地点：（略）
开标方式：（略）
7、踏勘现场和答疑安排7.1招标人：（略）
7.2投标人提问、质疑以及招标人：（略）
8.发布公告的媒介
本次招标公告同时在：（略）上发布。
9.其他9.1投标人、法定代表人及拟派项目负责人如在"（略）"（略）被列入失信被执行人名单
的，其投标将被否决。
9.2投标人、法定代表人及项目负责人近3年如有行贿犯罪行为（本次招标所称“行贿犯罪行为”是指各级人民法院判决书（以中
（略）公布的为准）中有判决投标人或法定代表人或拟派项目负责人犯行贿罪的情形），其投标将被否决。9.3本项目将按照《黑龙江省房屋建（略）政基础设施工程施工现场人员实名制管理办法（试行）》（黑建规范〔2022〕10
（略））文件要求，对项目管理人员及施工现场建筑工人进行实名制管理。
9.4根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》有关规定，潜在投标人或者其他利害关系人对本招标公告有异议的，应当在
获取：（略）
国家（略）有关规定严肃处理，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。10.联系方式：（略）
监督部门：（略）建设局
电话：（略）招标人：（略）
*投标保证金
电子保函方式：（略）
投标人登录后在招标公告中选择要投标的项目，点击投标准备，填写相关信息进行确认投标。然后在我的项目中选择相应的项目选择项目流程，选择办理电子保函按钮根据提示进行电子保函办理，（略）查询到的电子保函作为保证金鉴收的依据。
现金方式：（略）
（略）中选择以现金方式：（略）
投标保证金的退还：
中标公示结束后，如未收到投标人或行政主管部门关于项目存在投诉的书面通知，由招标人：（略）