青海玉树州治多县索加乡、杂多县莫云乡、杂多县查旦乡、曲麻莱县曲麻河乡、曲麻莱县麻多乡微电网供电工程EPCO项目招标公告

1、招标条件
本招标项目青海玉树州（略）、（略）、（略）、曲（略）、曲（略）（略）供电工程EPCO项目已列入2024年度计划，项目业主为玉树州发展和改革委员会，资金来源为其他，项目已具备招标条件，招标人：（略）
2、项目概况与招标范围
2.1项目概况
(1)项目地点：（略）
(2)规模：玉树州（略）光伏电站，装机容量3.15兆瓦；1台3.15兆伏安升压变压器，4台0.8兆伏安箱式降压变压器；配置1套1兆瓦／10（略）；10（略）1.0公里，0.4（略）3.0公里；4台800千瓦柴油发电机组。
（略）光伏电站，装机容量2.4兆瓦；配置1套2兆瓦／10（略）；0.4（略）3.0公里；1台310千瓦柴油发电机组（利用现有设备）。
（略）光伏电站，装机容量2.2兆瓦；1台2.2兆伏安升压变压器，2台0.8兆伏安箱式降压变压器；配置2套1.725兆瓦／3.45（略）；10（略）3.5公里，0.4（略）2公里；2台600千瓦柴油发电机组。
曲（略）10千伏开关站；2台1兆伏安升压变压器；配置1套1.6兆瓦／12.04（略）；10（略）4.0公里，0.4（略）9.0公里；1台300千瓦柴油发电机组。
曲（略）0.4千伏电压等级开闭所；配置1套2.5兆瓦／12.5（略）；0.4（略）5.386公里；1台350千瓦柴油发电机组。
2.2招标范围及标段划分
标段名称：（略）
合同估算价:12700万元
投标所需身份类型:施工单位：（略）
建设工期：自合同签订之日起至2025年6月30日（其中设计工期：自合同签订之日起30个日历天内），若因发包人原因造成工期延误的，工期顺延；
招标范围:包含但不限于青海玉树州（略）、（略）、（略）、曲（略）、曲（略）（略）供电工程的设计·采购·施工·运维（EPCO）总承包项目。主要内容包含但不限于与本项目有关的所有建安工程相关的建设、运维内容，总承包范围划分为：
建设期：①工程设计范围：包括工程范围内工程勘察、初步设计（含初步设计概算编制）、施工图设计（含施工图预算编制）、施工图审查、竣工图编制、现场服务等，招标人：（略）
②工程施工范围：（略）及电源工程施工、线路建设、设备的安装和调试（包括技术指导）、其他配套工程及本项目涉及的所有政策处理工作。
③工程采购范围：包括工程建设所有材料、设备的采购和保管、及运维服务条款中所列出的相关配件及备件等。
运维期：（略）定期巡检等相关运维工作（含相关配件和备件的采购）
3、投标人资格要求
3.1同时具有①设计资质：具有建设行政主管部门颁发的工程设计电力行业(变电工程、送电工程、新能源发电)专业乙级及以上资质（若联合体投标，由承担设计工作的一方提供）；②施工资质：具有行业主管部门颁发的承装、修、试四级及以上资质（若联合体投标，由承担施工工作的一方提供）；③投标人须持有有效期内的建设行政主管部门颁发的企业安全生产许可证。（若联合体投标，由承担施工工作的一方提供）；
自2019年7月1日至投标截止时间具有业绩：
①自2019年7月1日以来（以合同签订日期为准），承担过10（略）工程（变电站或升压站）设计业绩。
②自2019年7月1日以来（以合同签订日期为准），承担过10（略）工程（变电站或升压站）施工总承包业绩。
③自2019年7月1日以来（以合同签订日期为准），承担过10（略）工程（变电站或升压站）EPC总承包业绩。
以上业绩①和②须同时满足，或满足业绩③。
以上业绩证明材料：合同协议书复印件或中标通知书复印件；若证明材料不能体现主要工程内容、合同签订时间等相关信息的，还应同时提供发包人出具的证明材料予以说明，否则业绩不予认可；
3.2拟派主要人员：
（1）项目负责人：人数1名。
①具备电力工程高级工程师职称，同时具有有效安全生产考核合格证书（B证）；
②自2019年7月1日（以合同签订日期为准）以来，项目负责人承担过一项10（略）工程（变电站或升压站）业绩(附相应业绩证明材料：合同协议书复印件，若合同协议书中未体现项目负责人姓名，需提供发包人证明材料）；
（2）施工负责人：人数1名。具备电力工程高级工程师职称，可由项目负责人兼任；
（3）设计负责人：人数1名。具备电气工程高级工程师职称；
（4）安全负责人：人数1名。具有有效期内的安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C类）；
3.3本次招标接受联合体投标。
①牵头单位：（略）
3.4该项目共1（具体标段）个标段，（略）为：E（略）（略）。潜在投标人可对其中1(具体数量)个标段投标；最多允许中1(具体数量)个标段。
3.5自2021年7月1日至投标截止日期间投标人或拟委任的项目负责人不得有行贿犯罪行为（（略）查询显示内容为准，时间以法院判决书判决日期为准）；
3.6投标人（包括联合体各成员）未处于被责令停业、投标资格被暂停或取消、财产被接管、冻结、破产等状态；2020年1月1日至今，投标人（包括分支机构）没有因违反《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及有关管理规定，受到相关管理部门暂停资格、降级或撤销资格等处罚或者机构主要负责人受到刑事处罚等情形。
3.7投标人（包括联合体各成员）无严重违法失信行为的证明：投标人提供“信用中国”网站“下载信用信息”栏中的法人和其他组织信用信息或“（略）”网站（（略）.cn）查询信息，附网站查询截图，本次招标不接受失信被执行人。
3.8投标人（包括联合体各成员）法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同企业，不得同时参加本项目投标。
3.9对于本次招标项目，一个企业集团只能有一个投资主体进行投标。子公司投标的，（略），（略）的书面投标授权。
3.10参加联合体的各成员单位：（略）
4、招标文件的获取：（略）
4.1请于2024年7月4日至2024年7月10日（法定公休日及节假日除外），每日上午08:30至12:00，下午14:30至18:00（北京时间，下同）持单位：（略）
4.2投标单位：（略）
4.3招标文件每套售价1000.00元，售后不退。
注：（1）投标资格不得转让。
（2）邮件主题必须注明投标人（牵头单位：（略）
（3）若个人转账购买招标文件，其个人须是授权委托书中的被授权人。
（4）投标企业登记表。
5、投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年8月6日上午10:00（北京时间）。
5.2投标文件递交的地点：（略）
5.3逾期送达或者未送达指定地点：（略）
6、发布公告的媒介
■（略）(（略）)。
■（略）(（略）.cn)。
■（略）（（略）.cn）
■（略）（（略））
7、联系方式：（略）
招标人：（略）
地址：（略）
联系人：（略）
电话：（略）
招标代理：（略）
地址：（略）
邮编：810000
联系人：（略）
电话：（略）
开户银行：青海银行海（略）支行
（略）：（略）5035
2024年7月3日