武侯区国际临床 CRO 产业中心项目施工/标段答疑文件01号

致各潜在投标人：一、现对本项目潜在投标人提问进行如下回复：（略）国际临床CRO（略）项目施工项目，专用条款提问一：3.1承包人的一般义务承包人必须协助发包人的工作包括但不限于红线外沟渠改造，红线外周边电线杆及公交站牌拆除改造，（略）临时、永久开口及苗木移植，基坑周边入户调查（公证），砂石协议办理等，与此相关的沟通、协调、施工、相关费用由均承包人承担。承包人协助发包人办理上述事宜，但费用由承包人承担不符相关法律法规的规定，请问此费用由谁承担？提问一回复：承包人承担，其余内容请各投标人按本项目招标文件的相关要求执行。提问二：（略）文明施工承包人报价包含占道打围的所有费用（如涉及占道打围），承包人投标时措施项目中除措施项目中的安全文明施工费（包括环境保护、文明施工、安全施工、临时设施费）所列的措施费外，除非双方另有约定的均为包干使用，结算时不调整。单价措施费是否应当按实际计取？提问二回复：请各投标人按本项目招标文件的相关要求执行。提问三：（略）因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误一天承包人应按日支付本合同暂定金额万分之五的违约金，逾期超过【】日，发包人有权要求解除合同并要求承包人支付违约金【】元并赔偿由此给发包人造成的损失（包括但不限于律师费、诉讼/仲裁费、保全费、保全保险费、执行费、差旅费、公告费、向其他方承担的违约责任损失、评估费等）。其他按照通用合同条款（略）款执行。若产生违约金且承包人未按发包人要求按时缴纳，则发包人有权在履约保证金及应付承包人的任意一笔工程进度款中扣除。因工期延误导致支付违约金的比例较高，是否就违约金事项设定违约金限额？提问三回复：不设置限额，其余内容请各投标人按本项目招标文件的相关要求执行。提问四：10.2变更估价（略）分部分项工程量清单项目中没有适用或类似的综合单价，按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》，其中该项目的材料价格按中标材料价格执行，若没有的按（略）建设工程造价站编制的《工程造价信息》的施工当期（略）的材料信息价格确定，若该项目的材料价格在中标材料价格中及（略）建设工程造价站编制的《工程造价信息》的施工当期（略）的材料信息中均没有的，（略）场合理价格经发包人确认，该项目的人工费按照四川省建设工程造价管理总站颁布的最新文件执行，由承包人提前20个日历天编制综合单价，经监理人、造价咨询单位：（略）
招标人：（略）