贵阳市中级人民法院审判法庭建设项目增项（诉讼服务中心、执行指挥中心及配套用房）施工更正公告

关于“（略）中级人民法院审判法庭建设项目增项（（略）、（略）及配套用房）施工提疑”的回复
投标人：
现就“（略）中级人民法院审判法庭建设项目增项（（略）、（略）及配套用房）施工提疑”回复如下：
问题一、招标文件P46页，评标办法基准价不抽取下浮值,p59页，评标办法基准价抽取下浮值，请明确到底是哪一种基准价计算方式：（略）
回复：根据招标文件第三章工程量清单总价子目评标办法前附表执行。
问题二、物价波动调差基期是否为《贵州省建设工程造价信息》2024年第7期？
回复：物价波动调差基期根据招标期招标人：（略）
问题三、本项目的工程量清单.AGYZB文件中有大量承包人材料（不是主材）需要关联，由于投标人的定额组成与招标控制价可能不同，有可能造成没有相同的辅材（如室外绿化中的“材料费调整”），建议取消承包人材料关联？
回复：已调整。
问题四、请问承包人材料必须按照基准单价填报吗？能否调增或者调减？
回复：请各投标人自行考虑。
问题五、招标文件P231页提及工期不超过365日历天，物价波动不能调整，而招标文件P233页物价波动调整范围又明确±5%以外可以调整，请明确以哪个为准？
回复：根据招标文件约定执行。
问题六、是否可提供本项目的地勘报告？
回复：请各投标人根据工程量清单结合图纸自行考虑。
问题七、室外电气工程中的室外电力管和室外弱电管没有项目特征，单位：（略）
回复：已调整。
问题八、招标文件第333页第十一章《施工组织设计方案》具体内容是什么？与第十章《施工组织设计》有（略）别？
回复：投标人按照施工组织设计评审内容编制施工组织设计即可。
说明：本项目工程量清单已调整，请各投标人自行下载，按最新的工程量清单进行报价。本项目开标时间及投标保证金递交截止时间延期至2024年09月14日9时30分。
（略）
贵州省（略）中级人民法院
（略）
2024年08月29日
点击查看内容