高速丽水上、杭州东新加油站更换双层管道改造及其他零星维修工程项目（第2次招标）项目公告

高速丽水上、杭州东新加油站更换双层管道改造及其他零星维修工程项目第2次招标
招标公告
（（略）：XM2024GZBA-SYJTGSSY-0005）
1.招标条件
本招标项目高速丽水上、杭州东新加油站更换双层管道改造及其他零星维修工程项目第2次招标已列入招标人：（略）
2.项目概况与招标范围
为不断美化加油站的整体形象，持续提升顾客满意度，（略）油品和非油品销量的提升，拟对加油站进行维修改造。
本项目的招标范围：原项目共设置2个标段，因1标段流标，故对原项目1标段进行重新招标，本次招标设1个标段，招标范围如下：
（略）
项目名称：（略）
分项
最高限价（元）
标段
具体工期要求
1
杭州东新站埋地油罐内衬施工项目
杭州东新站埋地油罐内衬施工项目
795000
标段一
20天
3.投标人资格要求
3.1资质要求：
（1）本次招标要求投标人具有独立法人资格，具备石油化工工程施工总承包三级及以上资质，同时具有GC2级工业管道安装资质；
（2）具有企业安全生产许可证；
（3）企业主要负责人（法定代表人、企业经理：（略）
（4）本次招标不接受联合体投标。
3.2业绩要求：
2021年7月1日以来（时间以竣工验收时间为准），投标人以施工总承包人（或工程总承包中的施工方）的身份承接的加油站建安工程单个合同业绩中，自主完成过的加油站埋地油罐内衬施工金额50万元及以上；或以专业分包人身份独立完成过1个合同金额50万元及以上的加油站埋地油罐内衬施工业绩。
【业绩证明材料：a.合同协议书复印件；和b.竣工验收证明文件复印件；以上a、b证明材料缺一不可；若以上证明材料无法体现项目业绩要求所载的具体要求的，还须额外提供发包人出具的盖章的证明材料（专业分包业绩可由总包单位：（略）
3.3信誉要求：
（1）投标人及拟派项目负责人自2021年7月1日起至投标截止日止无行贿犯罪记录（（略）（（略）.cn/）查询结果为准，时间以法院判决书判决时间为准）。
（2）不存在“投标人须知”第（略）项及（略）项规定的情形。
3.4人员要求：
（略）项目负责人：
（1）具有注册在投标人单位：（略）
（2）具有有效期内的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类）；
（3）2021年7月1日以来（时间以竣工验收时间为准），以项目负责人身份完成过的加油站建安工程单个合同业绩中加油站埋地油罐内衬施工金额50万元及以上，或单个合同金额50万元及以上的加油站埋地油罐内衬施工业绩。项目负责人是指：项目经理：（略）
【业绩证明材料：a.合同协议书复印件；和b.竣工验收证明文件复印件；以上a、b证明材料缺一不可；若以上证明材料无法体现项目业绩要求所载的具体要求的，还须额外提供发包人出具的盖章的证明材料（专业承包业绩可由总包单位：（略）
（4）拟任项目经理：（略）
（略）项目技术负责人：
（1）具有机电工程类专业中级及以上技术职称；
（略）安全负责人：
（1）具有有效期内的建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C类）；
3.5其他要求：
（1）与招标人：（略）
4.招标文件的获取：（略）
4.1潜在（略），网址为https://（略）.html进行供应商注册。本项目招标文件（含招标图纸）和补充（答疑、澄清）、修（略）下载方式：（略）
4.2（略）上下载时间：（略）至（略）。
4.3（略）数字证书的潜在投标人，（略）CA数字证书，具体办（略）（网址https://（略）.html）→《（略）数字证书办理通知》→附件《浙江交通集团CA数字证书办理指南》进行操作（CA数字证书由浙江省交通集团招标（采购）（略）办理，联系人：（略）
4.4潜在投标人对招标文件有疑问的，（略）提交。提交疑问截止日为（略）:30。招标人：（略）
5.投标文件的递交
5.1招标人：（略）
5.2投标文件递交的截止时间：（略）:30。
5.3投标文件递交方式：（略）
（略）电子投标文件（正本）的递交。（略）上递交方式：（略）
（略）不要求递交纸质投标文件。
（略）不要求递交样品等。
5.4电子投标文件（正本）未在投标（略）将被拒绝，后果由投标人自行承担。
如要求递交纸质投标文件，当所有投标人递交的电子投标文件均无法解密而采用纸质投标文件开标时，因投标人纸质投标文件未递交或逾期送达或者未送达指定地点：（略）
如要递交样品等，因投标人样品等未递交的或逾期送达的或者未送达指定地点：（略）
5.5（略）上远程开标方式：（略）
6.发布公告的媒介
（略）(（略）),（略）(https://（略）),（略）(（略）)上发布。
7.联系方式：（略）
招标人：（略）
地址：（略）
联系人：（略）
电话：（略）7
电子邮箱：（略）
招标代理：（略）
地址：（略）
联系人：（略）
电话：（略）7
电子邮箱：（略）
（略）：浙江省交通集团招标（采购）（略）
地址：（略）
联系人：（略）
电话：（略）5
电子邮件：（略）@qq.com
（略）维护电话：（略）8（（略）技术问题咨询，不提供投标业务问题咨询。)
备注：标书获取：（略）
（略）
点击查看原文